总包甲方：上海吉威电子工程有限公司（台湾帆宣集团全资子公司） 施工乙方：上海禹德机电设备安装有限公司

  乙方于 2014 年承接由甲方总包在华为技术有限公司杭州、上海、南京、北京环保园、北京华为大厦、廊坊、深圳基地直饮水管道项目（含材料施工）；各基地已于 2014 年至 2015 年初相继完工并交付使用，截止目前已 7 年多，我方实做工程量的大部分款项仍未结算。

  此项目共涉及八个基地(1)，我司共分担七个基地的工作；此项目为二次施工，由于空间和时间（夜间施工）限制，施工全套工艺流程中困难重重！为保整个项目的进度，我司上下倾尽全力、加班加点完成了承接的七个基地。华为技术有限公司在全国直饮水项目（包含我司范围的 7 个项目在内）结束后的验收过程中实行抽检验收，抽检至成都基地（非我司施工，吉威公司另行发包）时发现 6000 米管道中近4000 米管路造假（1.5 壁厚改成 1.2 壁厚，管路支架不锈钢改为镀锌）。

  此项在华为公司验收标准中属于 A 类严重问题，要进行扣罚款，且包括我司施工部分。这显然对我司太不公平了，我司书面向华为公司提出申请：成都基地和杭州、上海、南京、北京环保园、北京华为大厦、廊坊基地不是一个实施工程单位，请对杭州、上海、南京、北京环保园、北京华为大厦、廊坊基地进行验收；华为公司回复是：上述基地皆属于相同项目，不再进行验收，并参照成都基地的罚款比例对我司所施工的杭州、上海、南京、北京环保园、北京华为大厦、廊坊基地做罚款，扣款；我方申诉后，华为公司声明，由于只和吉威公司存在合同关系，所以全部基地针对吉威公司一家实体进行处罚， 不做区别对待，就这样，由于吉威的转包行为，我方遭受了极不公的待遇和极大损失！

  另外，此项目由于甲方绑定的材料商连续出现一些明显的异常问题和规划的工程量增加导致工期延误，给乙方造成了严重的人力成本增加！

  综合以上，甲方违悖双方既定合同，在我方按约施行工程时无端指定工程材料，给施工平添种种困难，使得我方在履约完成预期工程目标时产生了远高于合同既定的施工费用，因而给我方造成了较大损失；在此之后，甲方或是阳奉阴违或是推诿，自 2016 年初至今，我方始终没放弃寻求与甲方通过平等对话协商解决纠纷的机会，并为此付出了巨大的成本。

  但遗憾的是，甲方管理层却始终无视我方的正当要求和为此付出的不懈努力。2019 年，我方整理全部七个项目的材料起诉至上海浦东新区法院，法院受理立案审察。但是万万没想到的是，甲方在开庭时以属地管辖权为由只接受上海华为基地项目的审理，天理何在！既然法院已经受理本案的七个项 目，就应该交由法院审理，服从审判，尽快结束本案。七个项目所在地分次立案，除了浪费国家司法资源外，更能说明吉威公司的恶意拖欠行为！甲方管理层的如此行径，不仅是对平等公正、诚实信用的法律精神的亵渎，亦已构成了商业欺诈！

  即使甲方百般推诿塞责，2021 年 3 月 17 日， 上海浦东新区人民法院仍依法作出一审判决，被告（甲方）上海吉威电子系统工程有限公司败诉！甲方被判于 10 日之内支付我公司上海基地项目工程款 135613.53 元以及逾期付款利息损失。 而甲方却在事实认定清楚、判决结果明确的情况下，再一次突破了道德和法律的底线，依然找各种借口恶意拖欠工程款。且不顾被法院判决存在转包现象的事实，悍然再次提出了上诉。对此公然浪费国家司法资源，漠视道德、法理的行为，我司只有将其嘴脸公之于众，让所有人认清其面目。

  甲方以台资大企业的身份，不仅在本案中多次试图逃避应担的责任，而且在平素大肆攫取大陆半导体产业红利的同时，更不惜恶意坑害大陆的小微企业，以达到自己捞金取银的目的。作为在台湾地区已经上市的现代大型公司，在其光鲜的企业形象下，却藏污纳垢，隐藏着大量寡廉鲜耻的无赖行径。

  近三十年来，两岸的经贸关系愈发密切，在这样的一个过程中，两岸商民相互借鉴，携手发展，所取得的成就举世瞩目。尤其是在半导体行业，两岸企业同气连枝，相知相惜，大陆提供了企业市场的广袤天地， 与之配套惠台利民政策亦从未间断。

  两岸有识之士也都明白，两岸的共同利益在于企业和谐共处，经贸合作畅通。但近年来有人囿于短视和私利，不断企图破坏两岸合作框架，明处巧取豪夺，暗处厚颜，借着资本的力量，压榨小微企业的血汗，殊不知这些行径不但违反了两岸的法律和法规，更背离了两岸的共同利益和诉求！

  但我们始终相信，蚍蜉不能憾树，公道自在人心，两岸人民携手互惠的趋势，是任何力量都不能阻挡的。某些企业一味倒行逆施，贪婪成性，最终的下场也只能是引火烧身，自取其辱。